关于工程合作的协议书5篇
在充满活力，日益开放的今天，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议后则有法可依，有据可寻。协议到底怎么写才合适呢？以下是小编收集整理的工程合作的协议书5篇，希望对大家有所帮助。
工程合作的协议书 篇1甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
经甲乙双方友好协商，决定由乙方承包甲方学校篮球场改造工程。按照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合本工程具体情况，双方签订合作协议如下：
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条、单价及总造价
1、篮球场施工单价：______元/平方米（不含税），面积______/平方米。
2、运动场附属器材报价：
（1）产品名称：______；规格：______；单价（元）：______。
（2）产品名称：______；规格：______；单价（元）：______。
（3）产品名称：______；规格：______；单价（元）：______。
（4）总价（元）：______。
3、工程总造价：______元，按实际面积结算。
第三条、 ……此处隐藏6528个字……作为违约金。
第十一条.合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
第十二条.几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条.附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字(盖章)后生效，甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):________________乙方(签字):______________
签订地点:_________________签订地点:________________
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
