油漆涂料工程施工合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的油漆涂料工程施工合同，欢迎阅读与收藏。
油漆涂料工程施工合同1甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将安置区第二项目部11#、12#、20#、21#楼室内外油漆以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：
一、工程承包范围：工程内墙涂料，外墙顶层涂料、油漆，室内门油漆，楼梯扶手以及建筑面积以内的所有油漆、涂料。
二、承包单价：按建筑面积32元/平方米，甲方不负责其他任何费用。
三、付款方式：甲方根据乙方施工进度付款，竣工前甲方零星付给乙方贰拾陆万元(￥：260000)，竣工后，甲方付乙方捌万元(￥：80000)，剩余贰万肆仟捌佰元(￥：24800)作为保证金，在开发商付给甲方保证金之后，甲方全额付给乙方。
四、质量标准：乙方施工时必须严格按设计和规范要求施工，施工质量及工艺、材料达不到要求，造成返工，一切费用由乙方负责，质量返工后达不到要求，乙方自动退场，按50%工料款结算。施工工程质量必须达到工程验收标准。
五、施工工期：乙方进场施工必须严格按甲方进度计划要求进行，在 年 月 日前全部完成承包范围 ……此处隐藏4782个字……的35% 。
四、余下5%作为质保款，保修期间自工程竣工验收之日起算，为期1年，质保期满后，一月内一次性付清。
五、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付面漆完成工程款的同时一并支付给乙方。
七、工期
一、合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起 个睛天内，完成本工程。
二、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。
⑴不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。
⑵设计变更原因。
⑶业主原因。
八、双方违约责任
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。
3.甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
九、附则
一、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。
二、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。
未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。
以下无正文
甲方： 乙方：
签章： 签章：
年 月 日 年 月 日
