园林施工合同7篇
随着法律观念的日渐普及，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家整理的园林施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
园林施工合同1在城市建设整体规划中,园林施工规划发挥着越来越重要的作用。园林施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的园林施工合同范文，欢迎参考阅读。
园林施工合同范文1
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本安全合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
第二条：安全条款
1、进入修剪地点必须带安全帽。
2、高空人员必须系好安全带，并系于安全位置。
3、高空作业时，离地15米内不得站人。
4、高空作业时，看准树枝倒向及地上人员，保证树枝安全落地。
5、高空人员随时与高空司机沟通联系，调整方位，保证高空人员安全。
6、地上人员必须有监护人员时刻观察树枝倒向，保证下面无人，无车及各种妨碍物。……此处隐藏9289个字……提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条甲方工作
1、确保施工现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
第五条乙方工作
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条质量验收
工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。
第七条付款方式
工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款
第八条争议处理
因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
