家庭装饰装修施工合同样本
随着法律观念的深入人心，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编整理的家庭装饰装修施工合同样本，欢迎大家分享。
家庭装饰装修施工合同样本1发包方(简称甲方)：__ ______ ______ _____ _
承包方(简称乙方)：________ ______ _ _____
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、拟装修房屋概况：
1、甲方拟装修的房屋系自有产权的房屋，该房屋的装饰装修工程已经取得房屋业主方的同意。
2、装饰施工地点：
3、住房结构：_________房_________厅_________卫，施工面积_________平方米。
4、装饰施工工程内容：详见装修设计效果图
5、双方选择以包工包辅料的施工方式进行施工
6、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：_________。经双方认可，若双方变更施工内容，则变更部分的工程 ……此处隐藏5322个字……次工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元
5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不预延误。
6、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元
第十条合同争议的解决办法
双方发生争议商解决不成时，按下列第_____种方式解决：
1、向____________________仲裁委员会申请仲裁。
2、向____________________人民法院起诉。
第十一条几项具体规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)：________元(此费用不在工程款内，以实际发生金额而定)。
2、施工期间，甲方将外屋门钥匙____把，交于乙方施工负责人___________负责保管，工程竣工验收后。
3、施工期间乙方每天的工作时间为：
上午：________点________分
下午：至________点________分
第十二条附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
2、甲、乙双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;
3、合同履行完后自动终止。
第十三条其它约定条款
甲方(签字)：_______________________乙方(签字)：__________________________
________年______月______日________年______月_____日
