住宅装修施工合同
随着法律知识的普及，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编精心整理的住宅装修施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
住宅装修施工合同1本合同双方当事人：
发包方（以下简称甲方）：
姓名（名称） 余美水 住所 宜宾市南岸路源街3号
联系电话 13056648038
承包方（以下简称乙方）：
工程责任人 刘国林 联系电话18990966226
开户行： 宜宾市翠屏区农村商业银行油库分行
帐号： 88150110704116268
1、工程地点宜宾市下江北国际青年城小区2幢一单元3楼3号
2、形式结构 平 层式 三 室 一 厅 一 厨 一 卫
3、工程承包方式：全包
4、工程期限 60天
开工日期20xx年 11 月 20 日
竣工日期20xx年元 月 20 日
5、双方商定，本工程的价款为人民币（大写） 肆拾万 元。首付 拾万元，叁拾万 第二次付元。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后， ……此处隐藏45647个字……，按付款额的支付滞纳金。
12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人 元违约金。
工程质量达不到双方约定的.质量标准，扣除工程总价的%。
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8双方约定其它违约责任：
第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交大连仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定：
第15条合同生效
15.1合同生效日期：
第16条合同份数
16.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
双方约定合同副本份数：
第17条合同备案、鉴证
17.1合同备案、鉴证：（现场签字）
发包方： 身份证号：
承包方： 身份证号：
