施工图审查合同
随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的施工图审查合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工图审查合同1建设单位（甲方）：
审查机构（乙方）：
本合同甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，并支付审查费用。双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积： m2 高度： m 层数：
4、结构类型 工程造价： 万元
5、工程内容：
6、设计单位： 资质等级：
7、勘察单位： 资质等级：
第二条 施工图文件审查依据
1、国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章等：
（1）《建设工程质量管理条例》；国务院令[20xx]279号。
（2）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》；建设部令[20xx]134号。
（3）《实施工程建设强制性标准监督规定》；建设部令[20xx]81号。
（4）关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知；建质[20x ……此处隐藏14011个字…….2审查机构责任：( 1 )审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任; ( 2 )审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的'责任;
(3)审查机构不得向
第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。
第八条违约责任
8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额0.5违约金;
8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的0.5的违约金。
第九条其它约定事项
9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决;
9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按下列第( )种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份，发包人份，审查人份。
发包单位名称：(盖章) 审查机构名称：(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：
________年____月____日________年____月____日
