门窗买卖合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编帮大家整理的门窗买卖合同，希望对大家有所帮助。
门窗买卖合同1甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将 塑钢门窗工程承包给乙方施工，为保优质、快速的做好本项工作，甲、乙双方立本合同，以共同遵守履行。
第一条：工程概况
1、名称：
2、地址：
3、承包内容：
第二条：材质要求
1、本工程采用( )牌塑钢型材。
2、玻璃采用普通中空玻璃。安装好玻璃应平整，安装牢固，不应有松动的现象，内外表面均应洁净，玻璃夹层内不得有灰尘和水汽，双玻璃不得翘起，门窗表面洁净、平整、光滑，型材无虚焊断裂。
3、乙方应严格保证合同中的工期，如推迟进场或非正常延误工期，业主及项目部经济处罚由乙方承担。但以下原因造成的工期延误，经甲方确认，工期顺延：
A、增加工量变化和设计变更
B、甲方通知推迟进场
C、非乙方原因(如停电、土建配合等)造成停工超过8小时
D、不可抗拒(指自然灾害)
E、甲方代表同意给予顺延的其他意见
4、根据甲方提供的设计方案和要求进行详细设计并报甲方、监理、建设方审查，再加 ……此处隐藏8593个字……，否则视为无效。
四、 维修服务：
整窗保修一年，自安装验收合格之日起计算，不属产品本身的损坏发生费用由用户自理，一年后用户在使用过程中出现的质量问题乙方有义务进行终身维护，发生材料费用由用户自理。
五、 不可抗力：
由于地震、水灾、火灾、战争等双方共同承认的人力不可抗拒因素而影响本合同执行时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在征得有关机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
六、 违约责任：
（一）甲方：
1。 甲方若无故中途退货（乙方保证按照双方确认的样窗标准进行生产），应向乙方偿付退货部分、货款50%的违约金。
（二）乙方：
2。 乙方需保证产品质量满足合同要求，甲方同意安装乙方产品之日起即视为验收合格产品。
3。 若乙方提供的货物不符合合同规定中的产地来源、质量要求等，乙方应负责立即更换，由此产生的一切费用由乙方承担。
七、 纠纷解决：
本合同执行中发生纠纷，双方协商解决。协商达不成，双方任何一方可向签约地人民法院起诉。
八、 合同生效：
1。 自双方签字盖章之日起生效。
2。 合同执行期内，甲、乙双方对合同条件的任何变更、补充必须经双方书面确认，并作为合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
3。 本合同一式两份，双方签字盖章后，甲、乙双方各执一份，合同附件与合同具有同等法律效力
甲方：（签章）乙方：（签章）
代表人： 代表人：
电话： 电话：
日期： 日期：
